무료 건설공사 하도급 계약서 건설업법

  • 1 page 1
  • 2 page 2
  • 3 page 3
  • 4 page 4
  • 5 page 5
  • 6 page 6
  • 7 page 7
  • 8 page 8
1/8
전체보기

> 각종계약서 > 부동산개발/건설공사

상품번호
YF-FOR-158290
분량
8page
이용등급
무료 (로그인 후 무료이용)
건설공사 하도급 계약서 건설업법 입니다.
건설공사 하도급 계약에 관하여 건설업법에 관련된 내용이 있는 일종의 문서 양식입니다.
건설공사 하도급 계약서 건설업법를 한글(hwp) 문서로 다운로드 받기건설공사 하도급 계약서 건설업법를 MS워드(doc) 문서로 다운로드 받기건설공사 하도급 계약서 건설업법를 어크로뱃리더 문서로 다운로드 받기

900만 회원! 문서/서식 1위 예스폼 간편가입하세요~!

연간 프리미엄결제 고객 세무달력 증정 EVENT
다른 회원이 받은 서식 다른 회원이 받은 서식 2,500원 할인 즉시 발급 (프리미엄 회원)
건설공사 하도급계약서 건설표준 하도급계약서 개정분 시설공사 도급 계약서 및 추가 도급 계약서
건설공사 표준하 도급계약서 국문(대한상사중재원) 건설 하도급 계약서 전기공사업 표준 하도급계약서
건설공사 하도급계약서(건설공사 표준 하도급계약서 첨부) 공사 하도급계약서(1) 실내건축 표준설계 계약서
민간건설공사 표준도급 계약서(3) 전기공사표준하 도급계약서 시설공사 도급변경 계약서
건설공사업법 관련(공사하도급 계약서) 건설공사 변경 계약서 건설자재업 표준 하도급계약서
목차서식 태그미리보기본문 내용작성가이드연관 추천서식추천상품 top
제 1 조【 총 칙 】
제 2 조【 하수급인 】
제 3 조【 관련공사와의 조정 】
제 4 조【 의견의 청취 】
제 5 조【 재하도급 】
제 6 조【 권리의무의 양도 】
제 7 조【 보증인 】
제 8 조【 감독원 】
제10조【 종업원 및 고용원 】
제11조【 공사재료의 검사 】
제12조【 지급재료 및 대여품 】
제13조【 설계의 의문, 조건의 변경 】
제14조【 부적합한 공사 】
제15조【 공사의 변경, 중지 】
제17조【 응급조치 】
제18조【 불가항력에 의한 손해 】
제19조【 공사의 준공 】
제20조【 대금지급 】
제21조【 선급금 】
제22조【 하자담보 】
제23조【 이행지체 】
제24조【 갑의 계약해제 】
제25조【 을의 계약해제 】
제26조【 발주자에 대한 책임 】
제27조【 안전관리 】
제28조【 서류제출 】
제29조【 분쟁의 해결 】
제30조【 계약외의 사항 】
목차서식 태그미리보기본문 내용작성가이드연관 추천서식추천상품 top
#건설공사하도급계약서, #건설공사도급계약서, #하도급도급계약서, #공사하도급계약서, #건설하도급계약서, #공사도급계약서
목차서식 태그미리보기본문 내용작성가이드연관 추천서식추천상품 top

Good Business Partner YESFORM

본 문서의 미리보기 큰 이미지
무료회원이 되시면 보실 수 있습니다.

목차서식 태그미리보기본문 내용작성가이드연관 추천서식추천상품 top
건설공사 하도급 계약서
하도급인(이하 갑 이라 한다)과 하수급인(이하 을이라 한다)은 대등한 입장에서 서로 협력하여 신의에 따라 성실히 계약을 이행한다
제 1 조【 공사내용 】
1.공 사 명 :
2.공사장소 :
3.공사기간
1) 착 공 : 20 년 월 일
2) 준 공 : 20 년 월 일
4.계약금액 : 일금 원정 ( )
5.공급 가액 : 일금 원정 ( )
6.부가가치세 : 일금 원정 ( )
7.계약보증금 :
8.하자보수보증금율 :
9.하자담보책임기간 :
10.지체상금율 :
제 2 조【 하수급인 】
1.을은 이 계약조건과 설계도서(도면, 시방서, 공사내역서, 현장설명서 등을 포함한다.이와 같다)에 의거 공사를 시공한다.
2.을은 설계도서를 기초로 작성한 공사예정공정표, 내역서에 단가를 기재한 산출 내역서를 작성하여 계약체결 후 지체 없이 갑에게 제출하여 승인을 얻어야 한다.

3.을은 설계도서에 명시되지 아니한 것이라도 공사의 사소한 변경이나 구조상 필요한 경미한 공사에 대하여는 도급금액의 범위 내에서 시공하여야 한다.

제 3 조【 관련공사와의 조정 】
1.갑은 도급공사를 원활하게 완성하기 위하여 본 공사와 시공 상 관련이 있는 공사(이하 관련공사라 한다.)와의 조정을 하여야 한다.
2.을은 관련공사의 시공자와 밀접하게 연락, 협조를 하여 도급공사의 원활한 완성에 협력하여야 한다.
제 4 조【 의견의 청취 】
갑은 시공상 공정의 세부작업방법등을 정함에 있어 미리 을의 의견을 청취하여야 한다.
제 5 조【 재하도급 】
을은 하도급 받은 공사를 제 3 자에게 재하도급시킬 수 없다.
제 6 조【 권리의무의 양도 】
1.이 계약으로부터 발생하는 권리 또는 의무는 제 3 자에게 양도 또는 승계시킬 수 없다.다만, 상대방의 승낙과 보증인의 동의를 얻었을 때에는 그러하지 아니한다.   (이하 생략)
목차서식 태그미리보기본문 내용작성가이드연관 추천서식추천상품 top
계약서 작성가이드(1)
계약의 정의와 종류 및 작성 방법에 대한 내용으로 구성된 계약서 작성가이드 입니다. 실질적인 계약서의 작성 및 그 계약에 담긴 내용과 계약 당사자간의 권익보호에 중점을 두고 손쉽게 해당 계약부분을 찾아 이를 응용하여 계약을 체결하는데 도움이 되도록 작성되었습니다. ...
자세히 보기
 
 
 
 
목차서식 태그미리보기본문 내용작성가이드연관 추천서식추천상품 top
목차서식 태그미리보기본문 내용작성가이드연관 추천서식추천상품 top
2020년 계약서 작성 실무편람
2020년 계약서 작성 실무편람
• 판매가 : 무료/유료회원 48,000원24,000원 (50%↓)
프리미엄/기업회원 48,000원0원 (무료 다운로드)
• 저자명 : (주)예스폼 • 용량 : 11.17 MB
• 출판사 : 도서출판 예스폼 • 파일형태 : hwp
• 발행일 : 2020년 12월 • 페이지수 : 2,799 page
• 도서형태 : 도서파일(다운로드상품)
상품내용 자세히 보기
쇼핑몰 자세히 보기
 
회사소개 | 저작권등록 | 개인정보취급방침 | 서비스이용약관 | 업무제휴 | Contact us | 서비스전체보기
Copyright ⓒ 1999- 2020 by 예스폼 All rights reserved.