유료 표준 공사계약서(도급제 방식)

  • 1 page 1
  • 2 page 2
1/2
전체보기

계약서 샘플 DB > 건설/공사계약서 > 하도급계약서

분량
2page
이용등급
유료회원 (45만건 유료자료 이용)
표준 공사계약서 도급제 방식 양식입니다.
공사명, 공사장소, 공사규모, 공사기간 등을 기입하여 표준 공사 계약서 작성시 사용하는 계약서 양식입니다.
표준 공사계약서(도급제 방식)를 한글(hwp) 문서로 다운로드 받기표준 공사계약서(도급제 방식)를 MS워드(doc) 문서로 다운로드 받기표준 공사계약서(도급제 방식)를 어크로뱃리더 문서로 다운로드 받기

900만 회원! 문서/서식 1위 예스폼 간편가입하세요~!

다른 회원이 받은 서식 다른 회원이 받은 서식 2,500원 할인 즉시 발급 (프리미엄 회원)
공사계약서(기본) 표준공사 계약서(지분제 방식) 인테리어공사계약서 양식
건설공사 표준하 도급계약서 국문(대한상사중재원) 전기공사표준하 도급계약서 건축공사표준 계약서(1)
민간건설공사 표준도급 계약서(3) 표준 공사계약서의 활용방법 납품 및 시공계약서
건설공사 표준도급 계약서(대한상사중재원) 공사도급 계약서(1) 시설공사 도급 계약서 및 추가 도급 계약서
재건축사업 공사표준 계약서(도급제 방식) 공사계약서 및 공사계약조건 [2019년] 인테리어 공사계약서 작성가이드
목차서식 태그미리보기본문 내용전체후기작성법 및 유의사항연관 추천서식추천상품 top
1. 공 사 명
2. 공사장소
3. 공사규모
4. 공사기간
5. 공사계약금액
6. 공사비지급방법
7. 공사지체상금
8. 공사비지급 지연이자율
9. 기타사항
목차서식 태그미리보기본문 내용전체후기작성법 및 유의사항연관 추천서식추천상품 top
도급표준공사계약서,도급공사계약서,방식,도급계약서,계약서,공사계약서,표준공사계약서,공사계약서표준,표준,공사,도급제,도급공사,표준계약서
목차서식 태그미리보기본문 내용전체후기작성법 및 유의사항연관 추천서식추천상품 top

Good Business Partner YESFORM

본 문서의 미리보기 큰 이미지
유료회원이 되시면 보실 수 있습니다.

목차서식 태그미리보기본문 내용전체후기작성법 및 유의사항연관 추천서식추천상품 top
표준공사계약서(도급제 방식)
주택조합(이하 갑이라 한다)과 건설회사(이하 을이라 한다)는 공동사업주체로서 주택조합아파트 건설사업에 필요한 사항을 정하기 위하여 상호간에 아래 및 별첨 공사계약조건과 같이 약정한다.

제 1 조【 공사명 】
주택조합아파트 신축공사
제 2 조【 공사장소 】
1.소재지 :
2.면 적 : ㎡
제 3 조【 공사규모 】
1.건축면적 : ㎡
2.아파트 : ㎡
3.지하주차장 : ㎡
4.근린생활시설 : ㎡
5.㎡형별 세대수 :
제 4 조【 공사기간 】   (이하 생략)
목차서식 태그미리보기본문 내용전체후기작성법 및 유의사항연관 추천서식추천상품 top
목차서식 태그미리보기본문 내용전체후기작성법 및 유의사항연관 추천서식추천상품 top
도급계약서 작성가이드
도급계약서의 개요와 작성요령에 대한 내용으로 구성된 도급계약서 작성가이드 입니다. 급계약은 당사자의 어느 일방이 어느 일을 완성할 것을 약정하고 상대방이 그 일의 결과에 대하여 보수를 지급할 것을 약정함으로써 성립하는 계약입니다. ...
자세히 보기
목차서식 태그미리보기본문 내용전체후기작성법 및 유의사항연관 추천서식추천상품 top
목차서식 태그미리보기본문 내용전체후기작성법 및 유의사항연관 추천서식추천상품 top
2019년 계약서 작성 실무편람
2019년 계약서 작성 실무편람
• 판매가 : 무료/유료회원 48,000원24,000원 (50%↓)
프리미엄/기업회원 48,000원0원 (무료 다운로드)
• 저자명 : (주)예스폼 • 용량 : 11.44 MB
• 출판사 : 도서출판 예스폼 • 파일형태 : hwp
• 발행일 : 2018년 11월 • 페이지수 : 2,749 page
• 도서형태 : 도서파일(다운로드상품)
상품내용 자세히 보기
쇼핑몰 자세히 보기
 
회사소개 | 저작권등록 | 개인정보취급방침 | 서비스이용약관 | 업무제휴 | Contact us | 서비스전체보기
Copyright ⓒ 1999- 2019 by 예스폼 All rights reserved.