무료 전기공사표준하 도급계약서

  • 1 page 1
  • 2 page 2
  • 3 page 3
  • 4 page 4
  • 5 page 5
  • 6 page 6
  • 7 page 7
  • 8 page 8
  • 9 page 9
  • 10 page 10
  • 11 page 11
1/11
전체보기

> 계약서 > 계약서 샘플 > 건설/공사

상품번호
YF-FOR-153359
분량
11page
이용등급
무료 (로그인 후 무료이용)
기본원칙/원사업자의 협조/공사시공 등/관련공사와의 조정/의견의 청취/권리·의무의 양도 등/계약이행 및 대금지급보증/감독자/시공관리책임자/종업원 및 고용원/공사재료의 검사/지급재료 및 대여품/부적합한 공사/공사의 변경·중지/물가변동 등으로 인한 계약금액의 조정/응급조치/검사의 기준·방법 및 시기/위험의 부담/부분사용/하도급대금의 지급/하도급대금의 직접지급/선급금의 지급/하자담보/이행지체/계약의 해제, 해지/서류제출/보험가입 등/안전관리비/공업소유권/특수조건/분쟁의 조정 등의 내용으로 구성되었습니다.
전기공사표준하 도급계약서를 한글(hwp) 문서로 다운로드 받기전기공사표준하 도급계약서를 MS워드(doc) 문서로 다운로드 받기전기공사표준하 도급계약서를 어크로뱃리더 문서로 다운로드 받기

900만 회원! 문서/서식 1위 예스폼 간편가입하세요~!

코로나19 관련 콘텐츠를 모두 무료로 제공합니다.
다른 회원이 받은 서식 다른 회원이 받은 서식 2,500원 할인 즉시 발급 (프리미엄 회원)
건설공사 표준하 도급계약서 국문(대한상사중재원) 전기업종 표준하 도급계약서 전기공사표준하 도급계약서(양식샘플)
전기공사 계약서 공사계약서(기본) 건설표준 하도급계약서 개정분
전기업종표준하도급 기본계약서 민간건설공사 표준도급 계약서 표준 공사계약서(도급제 방식)
전기공사업 표준 하도급계약서 정보통신공사 표준하도급 계약서(양식샘플) 건설공사 표준도급 계약서(대한상사중재원)
전기설비공사 계약서 건설공사 하도급계약서 공사계약서 및 공사계약조건
목차서식 태그미리보기본문 내용작성가이드연관 추천서식추천상품 top
제2조(원사업자의 협조)
제4조(관련공사와의 조정)
제5조(의견의 청취)
제6조(권리·의무의 양도 등)
제7조(계약이행 및 대금지급보증)
제8조(감독자)
제9조(시공관리책임자)
제10조(종업원 및 고용원)
제13조(부적합한 공사)
제14조(공사의 변경·중지)
제16조(응급조치)
제17조(검사의 기준·방법 및 시기)
제18조(위험의 부담)
제19조(부분사용)
제20조(하도급대금의 지급)
제21조(하도급대금의 직접지급)
제22조(선급금의 지급)
제23조(하자담보)
제24조(이행지체)
제25조(계약의 해제, 해지)
제26조(서류제출)
제27조(보험가입 등)
제28조(안전관리비)
제30조(특수조건)
제31조(분쟁의 조정)
목차서식 태그미리보기본문 내용작성가이드연관 추천서식추천상품 top
#전기공사표준하도급계약서, #전기공사하도급계약서, #전기공사도급계약서, #공사표준도급계약서, #하도급도급계약서
목차서식 태그미리보기본문 내용작성가이드연관 추천서식추천상품 top

Good Business Partner YESFORM

본 문서의 미리보기 큰 이미지
무료회원이 되시면 보실 수 있습니다.

목차서식 태그미리보기본문 내용작성가이드연관 추천서식추천상품 top
전기공사 표준하도급 계약서
1.발 주 자 :
원도급 공사명 :
2.하도급 공사명 :
3.공사장소 :
4.공사기간 : 착공 20 년 월 일
준공 20 년 월 일
5.계약금액 : 일금 원정 ( )
공급가액 : 일금 원정 ( )
노 무 비 : 일금 원정 ( )
전기공사업법 시행령 제16조의 규정에 의한 노무비
부가가치세 : 일금 원정 ( )
변경 전 계약금액 : 일금 원정 ( )
6.대금의 지급
1) 선급금
(1) 계약체결 후 일 이내에 일금 원정 ( )
발주자로부터 지급 받은 날 또는 계약을 체결한 날부터 15일 이내에 그 내용과 비율에 따름
2) 기성금
(1) 월 회
(2) 목적물 수령일 부터 일 이내
(3) 지급방법 : 현금 %, 어음 %
3) 설계변경, 경제상황변동 등에 따른 대금조정 및 지급
(1) 발주자로부터 조정 받은 날부터 30일 이내에 그 내용과 비율에 따라 조정
(2) 발주자로부터 지급 받은 날부터 15일 이내에 지급
7.지급자재의 품목 및 수량 : 별도첨부
8.계약보증금 : 일금 원정 ( )
9.공사대금 지급 보증금 : 일금 원정 ( )
10.하자담보책임
1) 하자보수보증금률 : 계약금액의 %
2) 하자보수보증금 : 일금 원정 ( )   (이하 생략)
목차서식 태그미리보기본문 내용작성가이드연관 추천서식추천상품 top
도급계약서 작성가이드
도급계약서의 개요와 작성요령에 대한 내용으로 구성된 도급계약서 작성가이드 입니다. 급계약은 당사자의 어느 일방이 어느 일을 완성할 것을 약정하고 상대방이 그 일의 결과에 대하여 보수를 지급할 것을 약정함으로써 성립하는 계약입니다. ...
자세히 보기
 
 
 
 
목차서식 태그미리보기본문 내용작성가이드연관 추천서식추천상품 top
목차서식 태그미리보기본문 내용작성가이드연관 추천서식추천상품 top
2021년 계약서 작성 실무편람
2021년 계약서 작성 실무편람
• 판매가 : 무료/유료회원 48,000원24,000원 (50%↓)
프리미엄/기업회원 48,000원0원 (무료 다운로드)
• 저자명 : (주)예스폼 • 용량 : 11.36 MB
• 출판사 : 도서출판 예스폼 • 파일형태 : hwp
• 발행일 : 2020년 12월 • 페이지수 : 2,881 page
• 도서형태 : 도서파일(다운로드상품)
상품내용 자세히 보기
쇼핑몰 자세히 보기
 
회사소개 | 저작권등록 | 개인정보취급방침 | 서비스이용약관 | 업무제휴 | Contact us | 서비스전체보기
Copyright ⓒ 1999- 2020 by 예스폼 All rights reserved.