유료 민간건설공사 표준도급계약 일반조건(양식샘플)

  • 1 page 1
  • 2 page 2
  • 3 page 3
  • 4 page 4
  • 5 page 5
  • 6 page 6
1/6
전체보기

계약서 샘플 DB > 건설/공사계약서 > 건축계약서

분량
6page
조회
24,265 건
이용등급
유료회원 (45만건 유료자료 이용)
민간건설공사 표준도급계약의 일반조건으로 총칙, 보증인, 공사감독원, 현장대리인, 지급재료와 대여품, 응급조치, 공사기간의 연장, 기성부분급, 준공, 하자담보, 계약해지, 특약사항 등의 내용으로 구성되었습니다
민간건설공사 표준도급계약 일반조건(양식샘플)를 한글(hwp) 문서로 다운로드 받기민간건설공사 표준도급계약 일반조건(양식샘플)를 MS워드(doc) 문서로 다운로드 받기민간건설공사 표준도급계약 일반조건(양식샘플)를 어크로뱃리더 문서로 다운로드 받기

900만 회원! 문서/서식 1위 예스폼 간편가입하세요~!

연간 프리미엄결제 고객 세무달력 증정 EVENT
다른 회원이 받은 서식 다른 회원이 받은 서식 2,500원 할인 즉시 발급 (프리미엄 회원)
민간건설공사 표준도급 계약서(1) 공사계약 특수조건 건축공사표준 계약서
민간 건설 공사 표준 도급계약 일반 조건 건설공사 하도급 계약조건 건설공사 변경도급 계약서(공통서식)
민간공사 표준도급계약 [2020년] 공사계약서(일반) 건설공사 변경도급 계약서
공사도급 계약서(1) 건설공사 표준하 도급계약서 국문(대한상사중재원) 도급계약증서
공사계약 일반조건(양식샘플) 민간건설공사 표준도급 계약서(3) 재건축사업 공사표준 계약서(지분제방식)
목차서식 태그미리보기본문 내용전체후기작성가이드연관 추천서식추천상품 top
제 1 조(총칙)
제 2 조(보증인)
제 3 조(공사감독원)
제 6 조(선금)
제 7 조(재료의 검사 등)
제 8 조(지급재료와 대여품)
제 9 조(안전관리 및 재해보상)
제 10 조(응급조치)
제 12 조(부적합한 공사)
제 13 조(불가항력에 의한 손해)
제 17 조(기성부분급)
제 18 조(준공)
제 19 조(대금지급)
제 20 조(이행지체)
제 21 조(하자담보)
제 22 조( 갑 의 계약해제 등)
제 23 조( 을 의 계약해제 등)
제 24 조(손해배상 등)
제 25 조(권리의무의 양도)
제 26 조(법령의 준수)
제 27 조(분쟁의 해결)
제 28 조(특약사항)
목차서식 태그미리보기본문 내용전체후기작성가이드연관 추천서식추천상품 top
표준도급계약일반조건,표준도급계약서,건설도급계약,공사표준계약서,민간건설계약서,공사도급계약,계약일반조건,민간건설공사,공사도급계약일반조건,도급계약조건,도급계약일반조건,민간건설공사표준도급계약,공사계약일반조건,공사일반조건,건설공사계약서,건축도급계약,민간건설공사계약서
목차서식 태그미리보기본문 내용전체후기작성가이드연관 추천서식추천상품 top

Good Business Partner YESFORM

본 문서의 미리보기 큰 이미지
유료회원이 되시면 보실 수 있습니다.

목차서식 태그미리보기본문 내용전체후기작성가이드연관 추천서식추천상품 top
민간건설공사 표준도급계약 일반조건
제 1 조(총칙)
도급인(이하 갑 이라 한다)과 수급인(이하 을 이라 한다.)은 대등한 입장에서 서로 협력하여 신의에 따라 성실히 계약을 이해한다.
제 2 조(보증인)
이 계약에 관하여 보증인을 세우는 경우에 그 보증인은 당사자의 계약불이행으로 인한 손해에 대하여 당사자와 연대하여 책임을 진다.
제 3 조(공사감독원)
① 갑 은 자신을 대리하여 다음 각 호의 사항을 행하는 자(이하 공사감독원이라 한다)를 선임할 수 있다.
1.시공일반에 대하여 감독하고 입회하는 일
2.공사의 재료와 시공에 대한 검사 또는 시험에 입회하는 일
3.공사의 기성부분 검사, 준공검사 또는 공사목적물의 인도에 입회하는 일
4.기타 공사감독에 관하여 갑 이 위임하는 일
② 갑 은 제1항의 규정에 의하여 공사감독원을 선임한 때에는 그 사실을 즉시 을 에게 통지하여 한다.
③ 을 은 공사감독원의 감독 또는 지시사항이 공사수행에 현저히 부당하다고 인정할 때에는 갑 에게 그 사유를 명시하여 필요한 조치를 요구할 수 있다.

제 4 조(현장대리인)
① 을 은 착공전에 현장대리인을 임명하여 이를 갑 에게 통지하여야 한다.
② 현장대리인은 공사현장에 상주하여야 하며, 시공에 관한 일체의 사항에 대하여 을 을 대리한다.
제 5 조(공사예정공정표와 공사가격 내역서)
을 은 계약체결 후 착공신고서 제출시까지 설계도서(도면, 시방, 공사내역서, 현장설명서 등을 포함한다.이하같다)를 기초로 작성한 공사예정 공정표와 내역서를 갑 에게 제출하여야 한다.

제 6 조(선금)
① 갑 이 선금을 지급한 경우 을 은 이를 계약목적외에 사용할 수 없으며, 노임지급 및 자재확보에 우선 사용하여야 한다.
② 선금은 기성부분의 대가를 지급할 때마다 다음과 같은 방법으로 정산한다.
선금정산액 선금액 ×
기성부분의 대가
계 약 금 액
제 7 조(재료의 검사 등)
① 공사에 사용할 재료중에서 갑 이 품목을 지정하여 검사를 요구하는 경우에는 을 은 사용전에 갑 의 검사를 받아야 하며, 설계도서와 상이하거나 품질이 현저히 저하되어 불합격된 재료는 갑 과 협의하여 다시 검사를 받아야 한다.

② 을 은 재료의 검사에 소요되는 비용을 부담하여야 하며, 검사 또는 재검사 등을 이유로 계약기간의 연장을 요구할 수 없다.   (이하 생략)
목차서식 태그미리보기본문 내용전체후기작성가이드연관 추천서식추천상품 top
목차서식 태그미리보기본문 내용전체후기작성가이드연관 추천서식추천상품 top
서식(양식) 작성법 및 주의사항
서식(양식)의 개요와 종류, 중요성, 제정, 승인 및 관리, 작성 시 주의사항, 서식(양식) 관리규정 샘플 및 작성요령으로 구성된 서식(양식) 작성가이드 입니다. 서식관리규정은 회사에서 사용하는 모든 서식을 종합 관리함으로써 서식을 표준화하고 사무 능률을 향상시키는 데 그 목적이 있습니다. ...
자세히 보기파일다운로드
 
 
 
 
목차서식 태그미리보기본문 내용전체후기작성가이드연관 추천서식추천상품 top
목차서식 태그미리보기본문 내용전체후기작성가이드연관 추천서식추천상품 top
2019년 계약서 작성 실무편람
2019년 계약서 작성 실무편람
• 판매가 : 무료/유료회원 48,000원24,000원 (50%↓)
프리미엄/기업회원 48,000원0원 (무료 다운로드)
• 저자명 : (주)예스폼 • 용량 : 11.44 MB
• 출판사 : 도서출판 예스폼 • 파일형태 : hwp
• 발행일 : 2018년 11월 • 페이지수 : 2,749 page
• 도서형태 : 도서파일(다운로드상품)
상품내용 자세히 보기
쇼핑몰 자세히 보기
 
회사소개 | 저작권등록 | 개인정보취급방침 | 서비스이용약관 | 업무제휴 | Contact us | 서비스전체보기
Copyright ⓒ 1999- 2019 by 예스폼 All rights reserved.