무료 민간건설공사 표준도급 계약서

  • 1 page 1
  • 2 page 2
  • 3 page 3
  • 4 page 4
  • 5 page 5
  • 6 page 6
  • 7 page 7
  • 8 page 8
  • 9 page 9
  • 10 page 10
1/10
전체보기

계약서 샘플 DB > 건설/공사계약서 > 건축계약서

분량
10page
이용등급
무료 (로그인 후 무료이용)
총칙/정의/계약문서/계약보증금/계약보증금의 처리/공사감독원/현장대리인의 배치/착공신고/공사기간/선금/자재의 검사등/지급자재와 대여품/안전관리 및 재해보상/건설근로자의 보호/ 응급조치/ 공사기간의 연장/ 부적합한 공사/ 불가항력에 의한 손해/설계변경으로 인한 계약금액의 조정/물가변동으로 인한 계약금액의 조정/기타 계약내용의 변동으로 인한 계약금액의 조정/기성부분금/부분사용/준공검사/대금지급/ 폐기물의 처리 등/ 지체상금/하자담보/건설공사의 하도급 등/하도급대금의 직접 지급/"갑"의 계약해제 등/"을"의 계약해제 등/계약해지시의 처리/을의 동시이행 항변권/채권양도/손해배상책임/법령의 준수/분쟁의 해결/특약사항 등의 내용으로 구성되었습니다
민간건설공사 표준도급 계약서를 한글(hwp) 문서로 다운로드 받기민간건설공사 표준도급 계약서를 MS워드(doc) 문서로 다운로드 받기민간건설공사 표준도급 계약서를 어크로뱃리더 문서로 다운로드 받기

900만 회원! 문서/서식 1위 예스폼 간편가입하세요~!

다른 회원이 받은 서식 다른 회원이 받은 서식 2,500원 할인 즉시 발급 (프리미엄 회원)
민간건설공사 표준도급계약 일반조건(양식샘플) 건설공사 하도급계약서(건설공사 표준 하도급계약서 첨부) 공사견적서(건축 및 설비, 전기공사)
민간건설공사 표준도급 계약서(3) 인테리어계약서 양식 건설공사 하도급 계약서 건설업법
건설공사 하도급계약서 건설공사 표준하 도급계약서 국문(대한상사중재원) 시설공사 도급변경 계약서
건축공사 계약서 표준 공사계약서의 활용방법 건설공사 변경도급 계약서(공통서식)
공사도급 계약서(1) 건설공사 표준도급 계약서(대한상사중재원) 건설공사 변경도급 계약서
목차서식 태그미리보기본문 내용전체후기작성법 및 유의사항연관 추천서식추천상품 top
제2조【정의】
제3조【계약문서】
제4조【계약보증금】
제5조【계약보증금의 처리】
제6조【공사감독원】
제8조【착공신고】
제9조【공사기간】
제10조【선금】
목차서식 태그미리보기본문 내용전체후기작성법 및 유의사항연관 추천서식추천상품 top
건설공사표준도급계약서,민간건설공사표준도급계약서,민간건설표준도급계약서,공사도급계약서,민간공사표준도급계약서,공사표준도급계약서,공사표준계약서,건설도급계약서,민간건설도급계약서,건설표준도급계약서,민간건설계약서,,표준도급계약서,건축표준도급계약서,민간도급계약서,민간건설공사도급계약서,건축도급계약서,민간표준도급계약서,건설공사계약서,민간건설공사계약서,민간건설공사표준도급,건설공사도급계약서
목차서식 태그미리보기본문 내용전체후기작성법 및 유의사항연관 추천서식추천상품 top

Good Business Partner YESFORM

본 문서의 미리보기 큰 이미지
무료회원이 되시면 보실 수 있습니다.

목차서식 태그미리보기본문 내용전체후기작성법 및 유의사항연관 추천서식추천상품 top
민간건설공사 표준도급계약서
도급인(이하 갑이라 한다)과 수급인(이하 을이라 한다)은 대등한 입장에서 서로 협력하여 신의에 따라 성실히 계약을 이행한다.
제 1 조【 공사내용 】
1.공사명 :
2.공사장소 :
3.공사기간
1) 착 공 : 20 년 월 일
2) 준 공 : 20 년 월 일
4.계약금액 : 일금 원정 ( )(부가가치세 포함)
(노무비 : 일금 원정 ( ))
건설산업기본법 제88조제2항, 동시행령 제84제1항 규정에 의하여 산출한 노임
5.계약보증금 : 일금 원정 ( )
6.선 금 : 일금 원정 ( )
7.기성부분금 : ( )월에 1회
8.지급자재의 품목 및 수량
9.하자담보책임(복합공종인 경우 공종별로 구분 기재)
공 종
공종별 계약금액
하자보수보증금율(%) 및 금액
하자담보책임기간
10.지체상금율 :
11.대가지급 지연 이자율 :
12.기타사항 :
제 2 조【 정 의 】
이 조건에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다
1.도급인이라 함은 건설공사를 건설업자에게 도급하는 자를 말한다.
2.도급이라 함은 당사자 일방이 건설공사를 완성할 것으로 약정하고, 상대방이 그 일의 결과에 대하여 대가를 지급할 것을 약정하는 계약을 말한다.

3.수급인이라 함은 도급인으로부터 건설공사를 도급받는 건설업자를 말한다.
4.하도급이라 함은 도급받은 건설공사의 전부 또는 일부를 다시 도급하기 위하여 수급인이 제3자와 체결하는 계약을 말한다.   (이하 생략)
목차서식 태그미리보기본문 내용전체후기작성법 및 유의사항연관 추천서식추천상품 top
목차서식 태그미리보기본문 내용전체후기작성법 및 유의사항연관 추천서식추천상품 top
계약서 작성가이드(1)
계약의 정의와 종류 및 작성 방법에 대한 내용으로 구성된 계약서 작성가이드 입니다. 실질적인 계약서의 작성 및 그 계약에 담긴 내용과 계약 당사자간의 권익보호에 중점을 두고 손쉽게 해당 계약부분을 찾아 이를 응용하여 계약을 체결하는데 도움이 되도록 작성되었습니다. ...
자세히 보기
목차서식 태그미리보기본문 내용전체후기작성법 및 유의사항연관 추천서식추천상품 top
목차서식 태그미리보기본문 내용전체후기작성법 및 유의사항연관 추천서식추천상품 top
2019년 계약서 작성 실무편람
2019년 계약서 작성 실무편람
• 판매가 : 무료/유료회원 48,000원24,000원 (50%↓)
프리미엄/기업회원 48,000원0원 (무료 다운로드)
• 저자명 : (주)예스폼 • 용량 : 11.44 MB
• 출판사 : 도서출판 예스폼 • 파일형태 : hwp
• 발행일 : 2018년 11월 • 페이지수 : 2,749 page
• 도서형태 : 도서파일(다운로드상품)
상품내용 자세히 보기
쇼핑몰 자세히 보기
 
회사소개 | 저작권등록 | 개인정보취급방침 | 서비스이용약관 | 업무제휴 | Contact us | 서비스전체보기
Copyright ⓒ 1999- 2019 by 예스폼 All rights reserved.